建设工程因疫情或疫情防控措施影响停工的,可以适用不可抗力作为免责事由 ,但需满足法定条件并履行合同约定程序。具体分析如下:不可抗力的法律定义与适用条件根据《中华人民共和国民法典》第一百八十条,不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况 。

因应对疫情及防控措施直接导致施工企业停工停产引起工期延误的,应当顺延工期 ,并免除因不可抗力导致的工期延误的违约责任。南昌市:城建局发布的紧急通知也指出,因疫情防控导致的建设工期延误,属于合同约定中的不可抗力情形 ,应将约定的工期顺延。
收集索赔证据:综合2013版 、2017版《建设工程施工合同》通用条款中不可抗力承担规则,承包人一定要收集、保存对自己有利的各种形式证据 。索赔证据可分如下几类:发包人发布的停工、复工通知等证据。各地关于冠状病毒疫情的防控措施,尤其是项目所属地住建部的防控措施 ,保存因配合防控措施而增加的资金投入证据。
疫情影响不足以导致合同履行不能,但符合《比较高人民法院关于适用合同法若干问题的解释(二)》第二十六条情形的,根据公平原则确定是否变更或解除 。工期顺延的认定 承包人可依据合同约定主张工期顺延;未取得确认但能证明依约申请的,一般予以支持。合同无约定时 ,因疫情防控导致停工的,工期可顺延。
因不可抗力引起或将引起工期延误,发包人要求赶工的 ,由此增加的赶工费用由发包人承担 。承包人在停工期间按照发包人要求照管 、清理和修复工程的费用由发包人承担。
政府发布的停工通知、疫情防控文件;施工日志、监理记录等证明实际停工时间;复工后采取的补救措施(如跨区域招工 、调整施工计划)。若无法充分举证,法院可能不予采纳免责主张。总结:疫情管控属于不可抗力,但开发商仅对合理停工期间免责 。

青海省2025年农作物病虫疫情监测分中心田间监测点建设项目已获青海省农业农村厅批复 ,计划通过智能化监测网络构建提升病虫害防控能力。项目基础信息项目可行性研究报告于2024年12月31日获青海省农业农村厅批复,文件现行有效。
重点支持:全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点、重大病虫疫情区域应急防控设施及物资、天敌微生物等绿色防控产品生产繁育基地 、迁飞性害虫雷达监测站项目建设 。
动植物保护能力提升工程项目由农业农村部种植业管理司主管,申报时间为2025年8月20日至9月30日。申报主体为县级农业植保机构、动物疫病预防控制中心 ,农作物病虫疫情监测点需满足平原区每10万亩1个、丘陵区每5万亩1个的配置要求。
兴山县2025年湖北省全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点项目原采购项目编号E4201000184056066001,首次公告日期2025-12-25,专门面向中小微企业 。
动植物保护能力提升建设项目:重点支持动物防疫体系所需的设施建设和设备购置;开展农作物病虫疫情监测、防控等所需的各类设施建设和设备购置。
建立健全植物有害生物的绿色防控体系平台 完善国家重大病虫害监测预警网络 、防控指挥调度网络和检疫监管网络。国家重点加强跨国境、跨区域迁飞性、流行性和检疫性病虫的区域性监控站点建设 。
〖壹〗 、陕西省住建厅明确疫情期间复工复产建设项目费用计算的核心原则为:以不可抗力认定为基础 ,通过现场签证、分级补贴、合同优先 、合理分担等机制,将疫情防控相关费用纳入措施项目清单,并明确赶工、降效及费用调整的计算规则。
〖贰〗、施工降效费用:疫情防控期间复(开)工项目完成的工作量可计取施工降效费用,由发包方承担。承包方确定施工降效内容并编制费用 ,报发包方审查认可,列入措施项目费用 。赶工措施费用:疫情防控期间复工复产项目需要赶工的,赶工措施费用另行计算并明确计算原则和方法。
〖叁〗 、疫情防控期间未复工的项目 ,工期应予以顺延,顺延工期计算从陕西省政府决定启动重大突发公共卫生事件一级响应(2020年1月25日)之日起至解除之日止。疫情防控期间复工的项目,建设工程合同双方应结合实际合理确定顺延工期。